• 搜索
  • 通知
当前位置:
首页
>
法律知识
>
建设工程纠纷
>
施工合同纠纷
>
建设工程实际竣工期争议,如何认定?

建设工程实际竣工期争议,如何认定?

诊断报告 报告编号:NO.20250908*****

【问题分析】您好,您所提出的是关于 ***** 的问题...... ,【解决方案】***** 【具体操作】*****

查看完整报告
一、当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,法院应当如何认定 1、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;2、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;3、建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日

一、当事人对建设工程实际竣工日期有争议的法院应如何认定?

1、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;

2、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;

3、建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。

二、建设工程实际竣工日期的确定

当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理(一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。

三、建设工程竣工日期争议的解决方法

【问题解析】
确定建设工程实际竣工日期的方式是
双方确认竣工的日期;
建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;
承包人提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期。
【法律依据】
法律依据
《建设工程质量管理条例》第四十条
在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为
(一)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;
(二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年;
(三)供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期;
(四)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为2年。
其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。
建设工程的保修期,自竣工验收合格之日起计算。
【点击快速获取专业回答】
听律网在线咨询随时为你解答疑惑、给出专业的法律建议。

听律网引用法规
[1]《建设工程质量管理条例》 第四十条

四、"如何认定工程合同中的竣工日期"

您好,针对您的问题解答如下, 竣工是指承包人完成施工任务。一般来说,工程竣工后,发包人应进行验收,确认合格后予以接收。然而在实践中,承包人工程完工之日和竣工验收时间经常有时间差,所以确定竣工日期很重要,因为涉及到工程款的支付时间和利息的起算时间、逾期竣工违约和违约金的数额、工程风险转移等重要问题。最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》对竣工日期做了明确规定。

1、如果双方当事人签字确认了竣工日期,则该确认的日期为竣工日期。确认的形式一般是书面的,可以是竣工验收登记表、协议、会议纪要、往来函件、监理记录等。

2、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第(一)项规定建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期。

3、最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第(二)项规定承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期。该规定的法理依据是在附条件的民事行为中,若当事人恶意阻止条件成就的,视为条件已经成就。

4、建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。

听律网引用法规
[1]《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第十四条
[1]《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》 第十四条

六、竣工结算审计报告的时效期4年后的工程,竣工结算报告已出,但竣工款未支付。

通常情况下需要有竣工图、竣工验收报告的。工程预算竣工做完后才能财务工程决算。收入都没确定是不能做财务工程决算报告的。处置办法敦促技术部门做竣工图,敦促预算部门及时与甲方做竣工决算。两者完成后,财务部门做财务竣工决算。

阅读此文章的还浏览了

声明:文章内容系听律网结合法律法规、政府官网、互联网相关信息整理发布。如若侵权或内容有误请点击【意见反馈】提交信息,我们将根据规定及时进行处理。
本站内容禁止采集搬运。
阅读文章后仍有疑问律师在线解答
在线咨询

施工合同纠纷法律知识

  • 工程延期监理费索赔法律依据
    一、工程延期后监理费如何索赔,有没有法律规定 法律分析工程延期后监理费索赔如下1、合同有相关约定的,可按合同约定进行赔偿;2、合同没有约定的,可就监理费用进行协商;3、协商不能达成一致的,可依法向人民法院起诉。法律依据《建筑法》第三十二条建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的
    2026-05-13 7次阅读
  • 建设工程施工合同无效如何起诉赔偿
    一、建设工程施工合同无效的原因有哪些? 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》建设工程施工合同具有下列情形之一的,应当依据民法典第一百五十三条第一款的规定,认定无效(一)承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的;(二)没有资质的实际施工人借用
    2026-05-13 2次阅读
  • 建设工程合同无效怎么处理赔偿
    一、认定建设工程施工合同无效的法定情形 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》建设工程施工合同具有下列情形之一的,应当依据民法典第一百五十三条第一款的规定,认定无效(一)承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的;(二)没有资质的实际施工人借用
    2026-05-13 4次阅读
  • 建设工程合同效力及转包分包法律规定
    一、合同法,建设工程合同包括哪些   可以依据国家颁布的有关合同示范拟定建设工程承发包合同专用条款,并特别注意以下条款  1、工程名称、地点、范围和;  2、工期,包括整体工程的开、竣工工期以及中间交付工程的开、竣工工期;  3、工程质量保修期及保修条件;  4、工程造价;  5
    2026-05-12 6次阅读
  • 郑州工程承包纠纷起诉律师费怎么收
    一、郑州工程总承包合同纠纷找律师怎么收费 律师一般收费标准是几千元左右,律师收费标准并没有在法律上进行统一规定,一般情况下在几千元左右。以下标准可作参考(一)不涉及财产关系的,基准收费标准为5,000元-30,000元/件,可合理上浮。(二)涉及财产关系的,按照争议标的额分段按比
    2026-05-12 3次阅读
  • 建筑分公司签合同效力及纠纷处理责任
    建设工程施工合同是指发包方(建设单位)和承包方(施工人)为完成商定的施工工程,明确相互权利、义务的协议。依照施工合同,施工单位应完成建设单位交给的施工任务,建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工,发包人支付价款的合同,是建设工程的主要合同,同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。施工合同的当事人是发包方和承包方,双方是平等的民事主体。国家2017版《建设工程施工合同(示范)》已由住建部、国家工商总局于2017年联合发布使用,原《建设工程施工合同
    2026-05-12 2次阅读
  • 分公司签施工合同有效吗?责任谁担
    一、分公司能否签订工程施工合同? 现行法律规定,建筑企业分公司经登记后,可以合法从事相关的经营活动,包括对外签订施工合同。无论分公司是否以自己的名义从事相关的民事活动,最终总公司都必须“兜底”承担责任。《公司法》第十四条“公司可以设立分公司。设立分公司,应当向公司登记机关申请登记
    2026-05-12 14次阅读
  • 施工单位开工条件不足,如何追责赔偿
    一、了解一下施工单位开工具备哪些条件 一般建筑工程施工需具备的开工条件包括以下在文件审批方面需要的开工条件1)施工图经过审核(现在规定由具有审图资质的第三方企业审图)并加盖审图章;另外,设计单位、施工单位、监理单位、建设单位进行会审、交底,图纸会审纪录已经有关单位会签、盖章、并发
    2026-05-12 12次阅读
  • 工程合同无约定逾期竣工,如何索赔
    一、建设工程合同无约定逾期竣工的违约金该如何支付? 如果建筑工程合同中无约定逾期竣工的违约金,因为承包人的原因造成逾期竣工,那么可以按照以下方法来解决1、可以与承包人协商解决,包括交付时间、逾期交付的违约金、给发包人造成的损失等。2、发包人对承包人造成的逾期竣工的违约行为可以主张
    2026-05-11 9次阅读
  • 工程设计合同代写费用及工伤处理流程
    一、找个律师代写工程设计合同代写怎么收费 1、请律师代写合同这个费用可以与律师进行协商的,但是这个费用不得超过律师行业的指导性收费标准。一般来说,如果是请律师拟定简单的合同,大概这个行业收费是在600到300元左右,如果是更加复杂一点的合同,那么收费可能要去到5000元左右。2、
    2026-05-11 1次阅读

施工合同纠纷律师说法

在线咨询律师
施工合同纠纷律师
罗星
湖南省-衡阳市-
在线咨询
户建忠
山东省-济南市-槐荫区
在线咨询
曾维锋
湖北图盛律师事务所
湖北省-恩施土家族苗族自治州-恩施市
在线咨询
邱实
湖北多能律师事务所
湖北省-武汉市-洪山区
在线咨询
杜政远
河南百泉律师事务所
河南省-新乡市-辉县市
在线咨询
一对一服务
一对一服务
一对一专业解答咨询
服务保障
服务保障
平台律师均经过三重认证
高效解答
高效解答
快速咨询,快速响应
平台监督
平台监督
平台全程监督律师办案过程