【问题分析】您好，您所提出的是关于 ***** 的问题...... ，【解决方案】***** 【具体操作】*****
查看完整报告一、建设工程施工转包合同纠纷如何解决转包建设工程施工合同纠纷判决
你好，你要咨询的转包建设工程施工合同纠纷判决的问题，《建筑法》第26条规定，承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。
引用法规
[1]《建筑法》 第26条
二、建设工程承包合同纠纷起诉需要多久解决如何解决建设工程合同纠纷
建设工程合同工期纠纷如何解决1、合同中约定具体的日期作为开工日期
2、以发包人开工通知中写明的日期作为开工日期
3、以监理人的开工通知写明日期作为开工日期
4、以承包人递交的开工报告或开工申请被批准的日期为开工日期。
若有开工会议纪要、开工通知明确了开工时间则可以此举证没有这些证据则可依据开工报告记载时间来作为开工时间若这些均没有，一般可以合同记载时间举证。
认定竣工时间
竣工是指承包人完成施工任务。一般来说，工程竣工后，发包人均进行验收，确认合格后予以接收。然而在实践中，承包人工程完工之日和竣工验收时间经常有时间差，关于竣工时间的认定，司法解释做出了规定
1、以双方确认的日期为竣工日期。
2、经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期
3、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期
4、未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移工程占有之日为竣工日期。
前面说的承包人的原因导致的工期延误，而施工中往往由于发包人原因导致工期延误，由此产生工期顺延及索赔事项。要主张工期顺延及索赔，承包人需举证，即需要在施工过程中留存相应的资料、文件，这对施工管理是否规范、是否有完善的制度是一个考验。
工期顺延的情形
工期合法顺延时，是不需承担违约责任的，工期顺延的情形主要有以下
1、施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加
2、因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除
3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料，导致承包人无法施工的，则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。
4、发包人未按约支付工程款，承包人有权停工，因此引起的工期延误责任由发包人承担。
5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当导致工期延误，发包人应当承担相应的工期延误责任。
产生工期纠纷后，在通过法律处理的过程中，原则上采取谁主张谁取证的原则，所以，在整个施工过程中发包和承包方都要对以上各事项做好记录并保存好相关证明材料。
三、建设工程解除合同纠纷属于民事纠纷吗合同纠纷不属于民事纠纷
一般情况下属于民事案件.
如果数额较大有诈骗嫌疑的属于诈骗罪
诈骗罪就是刑事案件了.- -!
你不起诉一般没人单位组织介入.以上就是关于 合同纠纷属于民事纠纷吗的介绍，希望对您有所帮助！
阅读此文章的还浏览了
每天法律知识分享
随时在线咨询
浏览器扫码
